Арбитражный суд Новосибирской области указал, что подписанное сторонами, но не зарегистрированное в Росреестре соглашение о переносе срока, дополняющее договор участия в долевом строительстве, не порождает правовых последствий, а срок передачи квартиры в таком случае следует считать неизменным.

Фото: www.27272.ru

Соглашение о переносе срока передачи квартиры может освободить застройщика от уплаты неустоек, если оно зарегистрировано в Росреесте. Об этом в своем решении от 01.02.2018 №А45-24660/2017 напомнил Арбитражный суд Новосибирской области.

ООО «Страга Капитал» обратилось с иском к ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест» о взыскании неустойки. Как следует из материалов судебного дела, согласно условиям ДДУ сроком ввода объекта в эксплуатацию установлен II квартал 2016 года, т. е. до 30.06.2016; срок передачи объекта долевого строительства — 60 дней от даты ввода объекта в эксплуатацию, т.е. до 31.08.2016.

Фактически разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено застройщиком 27 октября 2016 года, а объект передан 23 декабря 2016 года. Таким образом, просрочка передачи объекта составила 3,5 месяца. В последующем дольщик уступил свое право требования неустойки ООО «Страга Капитал».

Как установлено судом, нарушение срока передачи квартиры частично произошло по независящим от застройщика причинам. В период, когда должна была состояться передача квартиры, дольщики сдали на государственную регистрацию договор уступки. Поскольку не был определен состав участников долевого строительства, которые будут принимать объект, стороны не имели возможности подписать акт приема-передачи. В связи с этим суд счел необходимым сократить период для начисления сумм неустойки: этот срок по расчетам суда составил 2,5 месяца.

Возражая против взыскания неустойки, застройщик ссылался на подписанное между ним и дольщиком дополнительное соглашение, согласно которому стороны изменили сроки окончания строительства на IV квартал 2016 года. Однако судом данный довод не был принят, поскольку дополнительное соглашение не зарегистрировано в Росреестре, и его нельзя считать заключенным. Поскольку незаключенное дополнительное соглашение не порождает правовых последствий, срок передачи объекта долевого участия в строительстве следует считать неизменным: 31 августа 2016 года.

Кроме того, судом не принято во внимание, что нарушение срока передачи объекта частично произошло по вине городской администрации. Администрация отказывалась выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию, пока застройщик не произведет объединение земельных участков, на которых расположен дом.

Принимая во внимание небольшой срок допущенной просрочки, Арбитражный суд Новосибирской области применил ст. 333 ГК РФ и снизил размер неустойки с 280 096 руб. до 100 000 руб.

Напомним, что порталом ЕРЗ подготовлена памятка о видах гражданской (материальной) ответственности застройщика за просрочку передачи квартиры. В памятке указано, в каких случаях застройщик освобождается от уплаты неустойки при нарушении срока передачи объекта долевого участия, предусмотренного договором.

Другие публикации по теме:

Почему застройщика, просрочившего сроки сдачи квартир дольщикам, поддержал суд

Верховный Суд: срок исковой давности для взыскания неустойки начинается со дня нарушения прав дольщика

Арбитражный суд: акт приемки квартиры может содержать отказ от требования неустойки 

Уклонение дольщика от приемки квартиры лишает его права на неустойку. Судебная практика

Верховный Суд: для снижения размера неустойки за просрочку передачи квартиры необходим существенный мотив

Потребительский терроризм в долевом строительстве при просрочке передачи квартиры. Памятка для застройщика

Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов РФ с самой доступной ипотекой. Они отметили, что за год из-за высоких банковских ставок ситуация сильно ухудшилась.

Источник: РИА Новости

Согласно результатам исследования, соотношение средних платежей по кредитам и средней сумме зарплат двух человек (за вычетом НДФЛ) в октябре составило 54%. В 2023-м данный показатель был равен 22%.

Первую строчку с 28,8% в рейтинге занял Чукотский автономный округ. За ним следуют Ненецкий АО (30,7%) и Ямало-Ненецкий АО (32,1%).

Почти все лидеры — это северные и удаленные регионы. В силу суровых климатических условий и специфики ведения бизнеса, зарплаты на этих территориях заметно выше средних цифр по другим субъектам РФ.

ТОП-10 регионов по ипотечным платежам

Источник: РИА Новости

Внизу рейтинга расположились южные регионы. Так, в республиках Калмыкия и Дагестан ежемесячно на ипотеку будет уходить более двух средних зарплат (129,3% и 116% соответственно).

Практически все заработанное за месяц придется отдавать жителям Республики Северная Осетия — Алания. Все опять же объясняется просто: средний уровень оплаты труда на Северном-Кавказе существенно ниже, чем в целом по стране.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: доходы населения пока успевают за ростом ипотечных платежей

Эксперты определили среднюю стоимость ипотечной квартиры в России — 5,6 млн руб.

Эксперты назвали российские города с наиболее доступным жильем

Эксперты определили регионы, лидирующие по развитию ипотечного кредитования

Эксперты: быстрее всего накопить на квартиру можно в Магадане и Мурманске, дольше — на Кавказе и в Крыму

Какие регионы вышли в лидеры по ипотеке на ИЖС в 2024 году

Эксперты: средний доход заемщика в России по программе «Семейная ипотека» вырос почти на 80%

ДОМ.РФ: в России дешевле всего строить жилье на Северном Кавказе

Эксперты: самое доступное жилье в новостройках находится на Северном Кавказе

Самое дорогое жилье традиционно находится в Москве и Санкт-Петербурге, самое дешевое — на Северном Кавказе