Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 20 августа 2024 года вынесла определение №305-ЭС24-6469 по исковому заявлению АО «Московский городской центр продажи недвижимости» (истец) к ООО «Выбор строй проект» (ответчик).

 

Изображение сгенерировано нейросетью «Kandinsky»

 

Согласно материалам дела, 05.09.2018 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по строительству и разработке рабочей документации для объекта — многофункционального жилого комплекса.

В связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ истец начислил неустойку в размере 2,4 млрд руб. Решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Московского округа, иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскана неустойка в размере 652 млн руб.

Не согласившись с вынесенными решениями, ответчик подал кассационную жалобу в Верховный Суд РФ. В ней он сослался на невыполнение истцом надлежащим образом встречных обязательств по договору (длительная корректировка проектной и рабочей документации, неготовность инженерных систем к технологическому подключению, отсутствие документов, необходимых для выполнения работ по устройству внеплощадочного водопровода) и неправомерное начисление неустойки без учета стоимости фактически выполненных работ.

 

 

ВС РФ обратил внимание на следующие обстоятельства:

• • применительно к требованию о взыскании неустойки суды одновременно указали на встречное неисполнение обязательств заказчика. Если работы не могли быть выполнены в срок по вине кредитора (заказчика), судам следовало полностью освободить должника (подрядчика) от ответственности на все время просрочки кредитора, а не снижать размер неустойки.
• • ответчик обращал внимание судов на тот факт, что просрочка заказчика составила более двух лет. Между тем суды не исследовали надлежащим образом указанные ответчиком обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии его вины в просрочке выполнения работ: не установили периоды просрочки истца в исполнении обязательств по договору; не определили сроки, которые продлевают выполнение работ подрядчиком на соответствующий период просрочки заказчика, — то есть обстоятельства, необходимые для рассмотрения настоящего иска о взыскании неустойки.

 

Фото: Александр Тарасенков / Фотобанк Лори   

Поскольку неустойка является денежным штрафом за неисполнение стороной своих обязательств, присуждение ее лицу, не являющемуся виновным в нарушении установленных договором обязательств, противоречит закону, резюмировали в Верховном Суде.

Принимая во внимание вышеизложенное, Судебная коллегия ВС РФ отменила решение суда первой инстанции, постановления судов апелляционной и кассационной инстанций и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

 

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперт: самые дорогие недоделки — кривизна стен, проблемы с окнами и электрикой

Эксперты: в стройкомплексе растет число банкротств, но все равно он более устойчив, чем другие отрасли

ФНС разъяснила особенности налогообложения объектов недвижимого имущества исходя из их кадастровой стоимости

Ипотечные заемщики смогут самостоятельно реализовывать заложенное жилье в трудной ситуации

Затраты на стройконтроль должны определяться из объема фактически выполненных подрядчиком строительных работ

Мосгосэкспертизу уполномочили на проведение судебной строительно-технической экспертизы самостроев

Верховный Суд: виновный не может быть освобожден от уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда, приведшее к смерти человека

Арбитражный суд: при непредставлении исходных данных для проектирования подрядчик вправе отказаться от договора

Верховный Суд: в спорах о границах участков нельзя руководствоваться только результатами экспертизы, без оценки всех обстоятельств

Размер договорной неустойки не сможет быть ниже законной даже по решению суда

Верховный Суд: объект может быть введен в эксплуатацию, даже если срок действия договора аренды ЗУ истек

Верховный Суд указал, сколько исков можно подать для полного возмещения вреда в результате залива помещения

Особенности регулирования обязательств застройщика-банкрота

Приняты законопроекты, совершенствующие строительное и жилищное законодательство

Суд решил снести офис продаж застройщика, размещенный на земельном участке, выделенном для строительства МКД

Суд признал заключение контрактов незаконным, но оставил деньги у подрядчика

Заключение о самовольном строительстве будет делать только государственная экспертиза

Арбитражный суд встал на сторону строителей в их споре с СРО

ФАС: при госзакупке проектных и изыскательских работ заказчик не может требовать членства в двух СРО

 

Торжественная церемония награждения девелоперов — победителей и призеров в номинациях премии ТОП ЖК–2025, лидеров по вводу жилья, амбассадоров экологичного строительства, состоялась в ходе конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», которая прошла в Тюмени 8 апреля.

   

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

   

В церемонии вручения дипломов принял участие заместитель главы города Тюмени, директор Департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени Дмитрий Иванов (на фото ниже).

  

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

  

Чиновник отметил, что застройщики Тюмени вносят большой вклад в развитие города, улучшение его архитектурного облика и качества городской среды. 

  

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

  

Награды получили:

ГК ЭНКО, г. Тюмень

• 1-е место в номинации конкурса ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, высотные дома» — ЖК Айвазовский City;

• 1-е место в номинации конкурса ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка в Тюменской области» — ЖК Айвазовский City;

• 3-е место по вводу жилья в Тюменской области;

• диплом умного МКД класса D — ЖК Айвазовский City;

• диплом эконовостройки класса D — ЖК Никольский;

• диплом эконовостройки класса Е — ЖК Айвазовский City и ЖК Прео.

   

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

    

Брусника, г. Екатеринбург

• 1-е место в номинации конкурса ТОП ЖК–2025 «Лучший проект в Российской Федерации, редевелопмент территории нежилой застройки» — ЖК Речной порт;

• 2-е место в номинации конкурса ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка в Тюменской области, доступное жилье» — ЖК Дом у озера в Европейском квартале;

• 3-е место в номинации конкурса ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка в Тюменской области» — ЖК Жилой район Республики 205;

• диплом финалиста конкурса ТОП ЖК–2025 в номинации «Лучший проект в Российской Федерации, масштабная застройка свободных территорий» — ЖК Европейский квартал;

• диплом эконовостройки класса В — ЖК Речной порт, ЖК Жилой район Республики 205;

• диплом эконовостройки класса С — ЖК Квартал на Гастелло, ЖК Октябрьский на Туре, ЖК Дом у озера в Европейском квартале, ЖК Зарека, ЖК Кварталы на Минской;

• диплом эконовостройки класса С — ЖК Квартал 1А Первомайская, ЖК Европейский квартал.

   

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

  

ПСК Дом Девелопмент, г. Тюмень

• 1-е место в номинации конкурса ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка в Уральском федеральном округе, среднеэтажные дома» — ЖК Эклипт;

• диплом эконовостройки класса Е — ЖК Симпл, ЖК О два.

   

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

  

ГК Навигатор. Девелопмент, г. Тюмень

• 3-е место в номинации конкурса ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка в Уральском федеральном округе, высотные дома» — ЖК Зелёные Аллеи;

• диплом финалиста конкурса ТОП ЖК–2025 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, малоэтажные дома» — ЖК Зелёные Аллеи.

  

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

  

ГК Страна Девелопмент, г. Тюмень

• 2-е место в номинации конкурса ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка в Тюменской области» — ЖК Домашний;

• 3-е место в номинации конкурса ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка в Тюменской области, доступное жилье» — ЖК Домашний;

• финалист конкурса ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации» — ЖК Домашний;

• 2-е место по вводу жилья в Тюменской области.

  

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

    

Тюменская ДСК (г. Тюмень) награждена дипломом за 1-е место по вводу жилья в Тюменской области.

   

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

  

ГК Паритет Девелопмент (г. Тюмень) удостоена диплома за 3-е место в номинации конкурса ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка в Уральском федеральном округе, среднеэтажные дома» — ЖК Счастье.

   

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

  

ГК Родина (г. Тюмень) вручен диплом за 3-е место в номинации конкурса ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка в Уральском федеральном округе, малоэтажные дома» — ЖК ОКЛАНД.

   

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

 

Мидгарт Рус (г. Тюмень) стал обладателем диплома за 1-е место в номинации конкурса ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка в Тюменской области, доступное жилье» — ЖК Уездные кварталы.

  

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

 

Застройщик ИНКО (г. Тюмень) награжден дипломом за 3-е место в номинации конкурса ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка в Тюменской области, доступное жилье» — ЖК Опера.

  

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

  

ГК ТИС (г. Тюмень) вручен диплом за 3-е место в номинации конкурса ТОП ЖК–2025 «Лучший жилой комплекс-новостройка в Тюменской области» — ЖК DOK. 

   

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

   

ЖК Акватория от ДК {ХаризМЫ} (г. Тюмень) отмечен дипломами финалиста конкурса ТОП ЖК–2025 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Тюменской области» и эконовостройки класса Е.

С полным перечнем призеров и финалистов премии ТОП ЖК–2025 можно ознакомиться здесь.

Генеральный партнер ТОП ЖК: Alumark.

Партнеры ТОП ЖК: Философт, «Юникорн» (ТМ «Ujin»).

  

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

 

 

  

 

 

Другие публикации по теме:

ЕРЗ.РФ приглашает девелоперов 23 апреля посетить лучшие новостройки Казани

10 апреля в Екатеринбурге ведущие застройщики Урала обсудят актуальные проблемы на конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы»

Ведущие застройщики соберутся 8 апреля в Тюмени на конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы»

В условиях падения спроса сибирские девелоперы обсудили антикризисные стратегии

Сибирским застройщикам впервые вручили дипломы с классом эконовостройки

ЕРЗ.РФ приглашает застройщиков Уральского федерального округа на отраслевую конференцию 10 апреля

Ведущие застройщики Сибири соберутся 3 апреля в Новосибирске на конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы»

ЕРЗ.РФ приглашает застройщиков Тюменской области на отраслевую конференцию 8 апреля

ЕРЗ.РФ приглашает застройщиков Сибирского федерального округа на отраслевую конференцию 3 апреля

Железно завоевал семь наград главного градостроительного конкурса ТОП ЖК–2025

Определены лучшие коттеджные поселки России

Методология присвоения новостройкам классов экостроительства

ЖК Событие от ДОНСТРОЙ — лучший жилой комплекс-новостройка России по итогам премии ТОП ЖК–2025

ЕРЗ.РФ назовет РСН–2025 самые экологичные жилые комплексы России